【實用】買賣合同模板合集6篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編整理的買賣合同6篇，歡迎大家分享。

買賣合同 篇1

　　甲方：大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部

　　乙方： 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方就采購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：東平縣圖書大廈

　　工程地點：東平縣西山路24#

　　工程內容：一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生產的管理規定和國家標準。

　　二、承包范圍

　　承包范圍：彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。

　　三、價格及面積

　　1、彩鋼板房面積約566平方米（最終結算面積以實際測量面積為準）。

　　2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算（本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾）門窗型號見第五條6。

　　○2、防盜窗安裝（含材料、人工費）100元/個（防盜窗按實際安裝數量計算，不單獨面積）。

　　○3、石膏板吊頂（含材料、人工費）20元/平方米（按實際施工面積計算）。

　　○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板，（含材料、人工費）90元/平方（按實際施工面積計算）。

　　上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。

　　3、 計算面積： 一層房計算：長×寬 =總面積

　　二層房計算：一層長×寬+二層長×寬+（走道長×寬+雨篷長×寬）÷2 +樓梯4.5平方米（每個）=總面積

　　4、從聊城拆活動房到東平安裝，按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。

　　四、工期

　　合同工期總工作日歷天數（15）天.如遇以下原因并經甲方書面簽證造成工期延誤，工期可適當順延。

　　1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。

　　2、重大設計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。

　　五、產品質量：

　　1、墻板：巖棉板雙面白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　2、頂板：巖棉板上藍下白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm，噴藍色。

　　4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆，C型鋼8×4，全用1.8mm。

　　5、二層地面用多層木板1.5cm厚。

　　6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗，辦公樓、職工宿舍樓用防盜門，以上設施已包括在單價內，不再單獨計取費用。

　　7、樓板支架為40cm一道，樓梯板寬度為0.2m，走廊欄桿采用1.5mm厚方管。

　　8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工合同中約定的總工期的要求，并至少能夠保證甲方在合同總工期內及工期結束后的二年時間持續使用，且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。

　　六、乙方承諾：

　　1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要；

　　2、一層和二層骨架房全部螺絲固定，無一電焊

　　3、乙方保證向甲方出具普通正規發票，否則甲方有權拒絕支付合同價款。

　　七、甲方權利義務

　　1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建，相鄰關系等。

　　2、工程完工后，乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內甲方組織驗收（如拖延驗收視為合格）。經甲方驗收合格，由甲方出具書面驗收合格證明；否則，乙方應按本合同要求承擔更換、修復等責任，如經甲方通知，乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任，甲方有權另行選擇施工人，不支付合同價款、不承擔任何違約責任，如因此影響甲方使用的，乙方應賠償甲方全部經濟損失；并按日根據本合同約定的總價款的千分之一計算違約金。

　　3、本工程未驗收合格前甲方不得入住，如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。

　　4、甲方指定 為本合同項下的驗收人，負責對實測面積進行核實及驗收。

　　5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督，杜絕不符合安全生產行為的發生。

　　八、乙方權利義務

　　1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗，并將有關的.上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工，如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。

　　2、服從甲方的安排、指導、監督。

　　3、嚴格按照約定的材料規格施工。

　　九、付款方式

　　本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下：

　　1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢，并經甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格后支付工程款100% 。

　　2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。

　　3、剩余10%的工程款作為質保金，在質保期滿，并經甲方書面確認無違約、無質量問題情形后支付，但乙方須出具全額發票。

　　十、保修期限及范圍：

　　保修期一年，，自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算，保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修，人為損壞和自然災害造成的損壞除外。

　　十一、本協議一式四份甲方三份乙方一份，經甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方違反本合同約定，違約方應賠償守約方一切經濟損失，包括但不限于直接和間接損失，并按本合同的有關條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。

　　十三、本協議未盡事宜雙方協商解決，協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　日期：

　　日期：

買賣合同 篇2

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　丙方：__________________________

　　甲、乙、丙三方經協商一致，就乙方向甲方購買房屋一事，達成如下協議：

　　一、房屋概況

　　出賣房屋坐落于_______市_______路_______號，建筑面積約_______平方米，該房屋未辦理房產證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押，在______________銀行______________支行辦理了按揭借貸(詳見房屋購買合同及借貸合同)

　　二、甲方現同意將該房屋賣給乙方，轉讓價格暫定為_______萬元，在甲方做出房產證和契證后，在乙方總出價_______萬元(包括轉讓價和所有其他費用)的范圍內對轉讓價作適當調整。

　　三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。

　　四、在甲方辦好產權證和契證后，三方與工行之江支行簽定監督支付協議書，乙方按該協議書的約定，將相應款項支付給銀行。

　　五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。

　　六、在甲方辦好土地證后，丙方代為辦理房屋過戶手續，乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭借貸手續。

　　七、在甲方辦好契證和產權證后，(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續，自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租賃合同押金_______元，并向乙方支付已收取的租金(2)甲方將押金_______元及已收取的租金7萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方，在雙方結算后由丙方支付給乙方。

　　八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為_______萬元，否則，甲方將返還乙方轉讓款_______萬元。

　　九、稅費

　　1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協議簽訂后，甲方預付代理方稅費_______元，乙方預付代理方稅費_______元，交易完成后按實際結算。

　　2.交易完成后，甲方交付代理方_______元服務費。乙方交付代理方_______元服務費。

　　十、甲乙雙方及代理方責任

　　1.甲方確保房源可靠、手續合法;并提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優先購買權的`書面聲明。

　　2.乙方應按協議履行責任，并提供交易所需的相關證明資料。

　　3.代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》，土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日后交付乙方。

　　十一、違約責任

　　1.乙方違約，已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元后歸甲方所有。如甲方違約，甲方應賠償乙方_______元，賠償代理方代理費元。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。

　　2.在簽訂《xx市房屋轉讓合同》后出現的違約責任由違約方承擔。

　　十二、本協議一式三份，甲乙雙方和代理方各執一份。

　　甲方：__________________乙方：__________________丙方：__________________

　　聯系電話：______________聯系電話：______________聯系電話：______________

　　簽訂日期：______________

買賣合同 篇3

　　【案情】

　　20xx年6月15日，原告程某、被告魏某及河南某置業有限公司三方簽訂了一份房屋買賣合同，主要約定：被告自愿將其位于鄭州市金水區的一套房屋出售給原告，房屋價款 200 萬元，房屋產權過戶的相關費用由原告承擔；原告付定金 50 萬元，定金交付一周后交接該房屋，余下房款在辦理過戶手續的當日向被告一次性付清；被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后一個月內由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續，如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。合同簽訂當天20xx年6月15日，原告向被告交付定金 50 萬元，一周內，被告將其位于金水區的這套房屋鑰匙交付原告，并辦理了該房屋室內物品的交接手續，原告開始使用該房屋。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告魏某辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。原告經查詢得知被告的房產證已辦妥，即訴至法院，要求被告履行合同，支付違約金。

　　另查明：被告出賣的房屋是其于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。

　　【評析】

　　一、 商品房買賣合同的效力。

　　被告出賣的位于金水區的房屋是被告于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。在未取得房產證的情況下，被

　　告于20xx年6月15日，以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。

　　原告與被告簽訂房屋買賣合同時均知道該房屋是被告從河南某置業有限公司購買的商品房，當時，該房屋產權證正在辦理之中，被告對于其是否能按約定取得房產證，從而最終實現訂立商品房買賣合同的目的是明知且能夠完成的，原告在交付被告 50 萬元定金后取得了該房屋的實際使用權，原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關系。雖然原、被告在簽訂合同時被告尚未取得房屋產權證書，但原告起訴前該房產證已辦理完畢，參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效 ”，被告在被起訴前已經具備辦理登記領取房產證的條件，故該合同為有效合同。

　　二、 被告的行為是否構成違約。

　　雙方簽訂的合同為有效合同，當事人在合同簽訂后交接了房屋，已實際上履行了合同，根據本案涉及房屋的具體情況，辦理該房屋的'過戶手續也不存在法律和事實上的困難。也就是說，在不存在任何一方故意違約的情況下，合同是能夠得到全面履行的。而在合同簽訂后，房產證辦理下發前，被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣合同

　　無效，被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權利的行為，但在主觀上是想達到拒絕履行合同或不履行合同的非法目的，可以認定其行為是一種違約行為，應當向原告支付違約金。

　　三、 賠償數額的確定。

　　1、原告與被告在簽訂的商品房買賣合同中約定:被告須保證該房屋權屬無爭議。

　　2、雙方須保證該房屋在過戶手續辦理完畢之前結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法有效證件，若因此影響過戶，后果由責任方負責。

　　3、任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發生本條1、2、3違約責任，均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金，實際損失超過違約金數額的，責任方應據實賠償。

　　8、被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后，一個月內原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續；如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元，如原告違約定金不再退還。

　　該合同為格式合同，關于違約金的約定，合同第3條與第8條有相沖突的地方，但第8條是作為其他特殊約定寫在合同上的，專門就房產過戶的問題進行的約定，因此，因被告未為原告辦理房屋過戶手續的違約數額確定應以第8條為準。在該違約金 100 萬元的范圍內原告主張 20 萬元違約金應予支持。

買賣合同 篇4

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司 （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等協商、互惠互利的原則，經雙方共同協

　　商自愿達成如下合同內容，以供雙方遵照執行。

　　一、合同標的

　　1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣

　　大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）

　　2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調試。

　　3、乙方為甲方提供正式發票。

　　4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。

　　二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸

　　1、乙方應甲方要求按時保質保量的將設備運到甲方指定地點并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。

　　以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。

　　2、交貨地點：臨澤縣平川鎮平川水利管理所水利調度自動化中心施工現場。

　　3、運 輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產生的相關費用。乙方應以最適宜保證產品性能、質量和完好性的運輸方式運送，對于產品運送到指定地點甲方驗收之前發生的一切風險均由乙方承擔。

　　三、鍋爐及配件質量要求

　　1、質量標準：

　　1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關

　　行業質量標準，達到產品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料制造而成的，并完全符合合同規定的質量、規格和性能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。

　　1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的 現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。

　　1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保 證書、產品說明書等資料。

　　2、包裝標準

　　由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標簽、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。

　　3、驗收方法

　　3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后，應通知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物后三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規定處理。

　　3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據。

　　3.3、在施工、驗收過程中，如發現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。

　　四、付款方式

　　合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫： 壹萬元整 （￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整 （￥：15000元），鍋爐安裝調試完畢交付使用后支付人民幣大寫： 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 （人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質量問題，支付剩余5%的'保修金，計人民幣大寫： 肆仟貳佰伍拾元整 （￥：4250元）。

　　五、安全責任

　　乙方人員因履行本合同發生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關 。

　　六、保修期限

　　1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調試正常之日起一個供暖周期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .

　　2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。

　　七、違約責任

　　1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。

　　2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規格、型號、質量達不到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經濟損失。

　　3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支

　　付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。

　　4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向

　　乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。

　　八、其它

　　1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協商解決或簽訂補充協議作為本合同附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交 相關部門仲裁。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　附：

　　1、《供需方訂貨合同》

　　2、《配件報價單》

　　甲方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

買賣合同 篇5

　　法律提示：

　　由于我國法制教育體制的不完善，廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益，最終導致重大損失。就拿下面的案件來講，李某如果在20xx年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟，那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。

　　在此，本律師告誡正在進行房產交易或者可能從事房產交易的讀者，房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識，做到多學多問，不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中，要學會用法律武器及時有效的保護自己，爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。

　　11月26日上午9點，李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師，對其面臨的房產糾紛問題尋求解決方案，案情大致如下：

　　李女士父親（下文稱李父）打算將其名下的一套央產房轉讓，后全權委托李女士辦理出售事宜。20xx年6月15日，

　　李父通過我愛我家房地產中介公司簽訂了《北京市存量房屋買賣合同》，合同約定房款總額75萬。李女士及李父不知曉央產房上市的途徑，也不知道如果央產房超標需要補交差價款的情形。買受人趙某要求在對合同進行補充：如果出現超標，超標款由出賣人即李某負擔。李父即李女士未加思索便簽訂了合同。20xx年7月初雙方共同辦理過戶手續的時候被告知房屋面積已經超標，后李女士被原單位告知應該補交超標款12萬元。對此，李父及李女士無法接收，并要求趙先生承擔所有超標款并遭到拒絕。雙方協商未果，趙先生遂訴至法院要求繼續履行合同，并按照合同約定支付百分之十及

　　7.5萬違約金。

　　在一審過程當中，李父的妻子馬女士，以李父侵犯夫妻財產為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區人民法院并要求確認合同無效，此案經過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審，案件結果最終確定合同合法有效，應繼續履行。

　　要求確認合同無效的案件終審以后，趙某要求繼續履行合同并支付違約金的訴訟繼續審理。朝陽法院于20xx年11月13日做出一審判決，判決認為李父違約，除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。

　　李父不服一審判決，已上訴至北京市第二中級人民法院，此案尚在審理過程當中。

　　王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后，對李女士所面臨的法律問題以及可能出現的結果一一做了詳細解釋：

　　1、李父的妻子也就是馬女士，以侵犯共有財產為由起訴要求確認合同無效的請求為什么沒有得到法律的.支持？

　　解答：雖然我國《婚姻法》規定，處分房屋應夫妻雙方共同協商，否則單方處分行為無效。但是《物權法》規定，物權登記具有公示公信力，第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為，應該受到法律保護。20xx年上半年類似案件層出不窮，判決也無法統一，有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識，即此類案件原則上適用《物權法》的規定，即判決合同合法有效，以維護二手房交易市場的秩序。

　　2、李父及李女士不知曉央產房的上市規則，也不知道最終要繳納如此多的超標款，很不公平，現在一審判決敗訴，那么二審會改判嗎？

　　解答：首先，對法律的漠視絕對不能使違約變成合理。根據合同內容以及履行狀況來看，你們的《存量房買賣合同》屬于顯示公平的合同，為什么說顯示公平呢？根據北京存量房交易的慣例來看，賣方人得到的是凈得款，按照法律規定由房主承擔的稅費轉為由買房人承擔。本案當中，房屋差價款的數額為多達12萬元，占房屋總價的16﹪還要多。如果

　　李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高，無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據《合同法》第54規定，重大誤解以及顯示公平的合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規定：具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權，否則撤銷權消滅；本案當中，從20xx年6月份簽訂房屋買賣合同到20xx年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求，那么李父顯然已經錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。

　　3、李父現在應該怎么辦？

　　律師最后建議：不放棄上訴請求，爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴，和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經驗，二審當中達成和解的可能性比較大，因為即使原告勝訴，還涉及到一個執行的問題，訴爭房屋為房主的唯一住房，而且李父年紀較大，強制執行房屋的可能性較大。話雖如此，最好的調節結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金，或者被告按照市價賠償原告經濟損失，然后解除合同。

買賣合同 篇6

　　解決合同糾紛的解決有四種途徑，即協商、調解、仲裁和訴訟。其中通過合同當事人根據法律和合同的有關規定自行協商解決，或者通過調解即由民間組織根據自愿和合法原則對合同當事人的糾紛加以解決，這兩種方式最省事、最簡便易行。其次，依據合同仲裁條款或事后達成的仲裁協議，解決糾紛的方式，較之向法院起訴來講，也利于案件的迅速解決和減少解決費用。當然通過訴訟解決雖然耗時長、費用高，但這卻是解決合同糾紛的一種最重要、最權威的途徑。

　　一、協商解決

　　合同雙方當事人如果在履行合同過程中出現了糾紛，首先應按平等互利、協商一致的原則加以解決。既不應采取消極拖延的辦法，也不應采取扣發貨物或拒付貨款的辦法自行行使法律處分權，因為這兩種做法都無助于問題的解決。按照法律規定，應該首先通過協商解決糾紛。協商解決糾紛，雙方是建立在互諒互讓、平等磋商的基礎之上，不影響團結以及今后的繼續合作，還可以節省時間、人力和費用，所以，應該更多地采用這種方法。

　　對于需債務人償還債務而其一時又無力償還的，可以采取以下兩種方式協商解決：

　　1)、分期償還。如果債務人因產品積壓或者因外債收不回來而暫時無力償還的，那么可

　　以待積壓的產品推銷出去后，或者外單位的欠款收回后償還。如果因管理不善暫時虧損但尚未公告破產的企業，經過努力還可以通過改善經營管理盡快扭轉虧損的，可以在自愿的基礎上，制定切實可行的分期分批還款計劃。這樣做不僅可以使債權人的合法利益得以實現，還可以使債務人積極改善企業的經營管理，改變無力償還債務的被動局面。

　　2)、實物抵債。如果債務人因產品嚴重積壓沒有資金償還債務時，還可以經過雙方協商采取以產品抵債的辦法來解決。以產品抵債，既可以幫助債務人推銷積壓的產品，又能起到償還債務的作用，將“死物”變“活物”，這對國家、對當事人雙方都是有好處的。另外，以實物抵債也可以采取由債權人代理推銷產品的辦法，用實際推銷的貨款來抵償欠款。

　　二、仲裁解決

　　仲裁是指合同雙方當事人發生爭執，協商不成時，根據有關規定或者當事人之間的協議，由一定的`機構以中間人或第三者的身份，對雙方發生的爭議，在事實上作出判斷，在權利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決合同糾紛是常用的一種方式。

　　當事人采用仲裁的方式解決合同糾紛，應注意以下問題：

　　1)、仲裁期限。當事人一定要抓住時機，在法律規定的申請仲裁的有效期限內，及時行使自己的權利，避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權利。

　　2)、仲裁機關及管轄。根據合同仲裁條例的規定，合同仲裁機關是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的合同仲裁委員會。案件管轄原則是，一般由合同履行地或合同簽訂地的仲裁機關管轄。因此，當事人應向有管轄權的仲裁機關申請仲裁。

　　3)、仲裁效力。通過仲裁機關調解雙方達成協議后，協議即具有法律效力，雙方必須認真遵守。如果調解不成，仲裁機關最后作出的仲裁裁決便具有法律效力，當事人必須遵守，否則，法院則要強制執行。

　　三、訴訟解決

　　當發生合同糾紛后，雙方當事人協商不成，可以向法院起訴，通過訴訟的方式來解決糾紛。近幾年來，隨著我國法制建設的不斷完善以及法律知識的普及，人們的法律意識不斷提高，企業通過訴訟來解決合同糾紛的也越來越多。

　　應注意以下幾方面的問題：

　　1)、訴訟時效。合同的訴訟時效就是指合同的一方當事人在法定期間不行使自己的權利即喪失了請求法院依訴訟程序強制義務人履行義務的權利。也就是說，合同的權利人在訴訟時效期間不起訴的便失去了勝訴權。合同作為民事合同的一種，訴訟時效適用于民法通則中

　　一般的時效規定，即訴訟時效期間為二年(法律另有規定的除外)，從權利人知道或者應當知道權利被侵害時起計算。確立訴訟時效制度，對于促使當事人積極主張自己的權利，以及時結束法律關系不確定狀態，解決合同糾紛，穩定社會經濟秩序都是十分必要的。實行這一制度，要求合同當事人一定要在法定的訴訟時效期間內，及時行使自己的訴訟權利。當然，如果超過訴訟時效期間，對方當事人自愿履行的，可以不受訴訟時效的限制。另外，民法通則還規定了訴訟時效的中止和中斷。按照民法通則第一百三十九條規定，訴訟時效的中止是指在訴訟時效期間的最后六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的情況。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。按照民法通則第一百四十九條規定，訴訟時效中斷是指訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。如果符合這兩項規定的，當事人仍可以在規定的期限內行使自己的訴訟權利。

　　2)、訴訟管轄。民事訴訟法第二十三條規定，因合同糾紛提起訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。根據這一規定，當事人應當向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　3)、訴訟保全。訴訟保全是一種民事訴訟法律制度，是指法院對于可能因當事人一方行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，可以根據對方當事人的申請，或依職權而對一方當事人的財物采取查封、扣押、凍結、提供擔保等措施。根據這一制度，在訴訟過程中，如果一方當事人發現對方當事人的財產有可能很快滅失或被隱藏、轉移，使自己申請給付的訴訟難以達到預期的目的，就可以在法院作為判決之前，先行向法院申請訴訟保

　　全，以保證自己權利的實現。當然，申請訴訟保全的一方，應有勝訴的把握，否則，如果將來敗訴了，則要賠償對方當事人因訴訟保全所遭受的財產損失。

　　4)、調解及判決。法院受理一方當事人的起訴后，首先要進行調解，如果經過調解雙方達成了協議，調解協議即具有法律效力，雙方要認真執行，否則，法院將強制執行。如果法院調解不成，則要作出判決或裁定，當事人對判決或裁定不服的，可以在收到判決書之日起15日內或接到裁定書之日起10日內向上一級法院提起上訴，如果超過了上訴期當事人沒有上訴的，那么一審判決或裁定即發生法律效力，當事人必須執行。二審法院作出的判決、裁定，是終審的判決、裁定，當事人必須執行。當然，如果當事人認為已生效的判決、裁定確有錯誤，在不停止判決、裁定執行的情況下，還可以通過審判監督程序，向原審人民法院或上級人民法院申請再審。

【買賣合同】相關文章：

實用的買賣合同買賣合同03-07

關于買賣合同 買賣合同05-30

買賣合同 買賣合同內容06-09

車庫買賣合同-買賣合同07-25

買賣合同買賣合同集合04-03

學校買賣合同校服買賣合同12-06

買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15

機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16

有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07

房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18