2016欠款起訴狀的優(yōu)秀模板
導語：在財務糾紛案當中，最常會遇到的就是欠款的糾紛案?下面是小編為大家整理的欠款起訴狀范文，希望對大家有所幫助，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關的知識，請關注文書幫!
欠款起訴狀【范文一】：
甲方：起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司
企業(yè)性質：集體
經營范圍：工業(yè)與民用建筑.
流動資金：169. 5萬元
何時經何部門批準開業(yè)：______年______月份經______縣基建局批準
地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________
開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號：__________________
法定代表人姓名：_________職務：_________
乙方：被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓中心
地址：________市_______ -______路________號
事由：熱力公司的室內暖氣和室外管道安裝工程拖欠工程款糾紛
事實和理由：
______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。
訴訟請求：
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二) 結算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;______年______月至______月設備閑臵費57979. 30元
以上三項合計，共242006.83元。
此致
______市______區(qū)人民法院
起訴單位：______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附：1.本狀副本1份;
2.書證28件。
欠款起訴狀【范文二】：
原告：____ 性別：____ 出生：____ 民族：____ 住址：____
被告：____ 性別：____ 出生：____ 民族：____ 住址：____
請求事項：
1.判決被告償還欠款___元;
2.判決被告承擔本案全部訴訟費用。
事實和理由：
____年____月____日，原債務人___將欠原告的人民幣___元欠款轉移給被告，被告同意承受，并當場向原告出具欠條一份，原告也表示同意。
然而，被告以各種理由和借口遲遲不肯償還欠款，其行為嚴重損害了原告的合法權益。
此致
____人民法院
原告：____
____年____月____日
附：
1.起訴狀副本___份(以按被告人數(shù)確定份數(shù))
2.證據(jù)一份(欠條為證)
【欠款起訴狀的優(yōu)秀】相關文章：
欠款起訴狀【優(yōu)秀】09-21
【優(yōu)秀】欠款起訴狀10-12
欠款起訴狀08-26
【精選】欠款起訴狀08-30
欠款起訴狀09-17
【優(yōu)秀】欠款起訴狀15篇10-06
工程欠款糾紛起訴狀[優(yōu)秀]09-08
欠款民事起訴狀[優(yōu)秀13篇]11-07
民事起訴狀欠款07-29