拖欠工程款起訴狀

時間：2024-01-27 09:41:09 起訴狀我要投稿

拖欠工程款起訴狀（推薦）

　　起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

　　企業(yè)性質(zhì)：集體

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.

　　流動資金：169.5萬元

　　何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

　　地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

　　開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號：__________________

　　法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________

　　相關(guān)法律知識

　　拖欠工程款怎么辦

　　拖欠工程款起訴

　　惡意拖欠工程款

　　拖欠工程款案例

　　拖欠工程款的訴訟時效

　　被告單位(全稱)：______市職工教育培訓中心

　　地址：________市_______-______路________號

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

　　事實和理由：

　　______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設(shè)備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

　　綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。《民法通時》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當承擔民事責任。”《民法典》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

　　訴訟請求：

　　責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

　　(二)結(jié)算零建工程款：174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88ig;______年______月至______月設(shè)備閑置費57979.30元

　　以上三項合計，共242006.83元。

此致

　　______市______區(qū)人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

　　附：1.本狀副本1份;