打井協議書三篇
在社會發展不斷提速的今天，很多地方都會使用到協議書，簽訂簽訂協議書是最有效的法律依據之一。擬起協議書來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的打井協議書3篇，希望能夠幫助到大家。
打井協議書 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成共識，并簽訂如下合同條款：
一、工程地點
在馬街小學新校址甲方指定范圍內，乙方自行勘測選定。
二、工程項目及相關要求
1、施工項目：水井壹眼。
2、尺寸要求：井管外徑：150CM ; 井出水口徑：120CM，護壁15CM。
3、材料選用：護壁為鋼筋水泥預制管。
4、技術要求：保證枯水期正常用水，出水量為1立方米/小時以上。
5、施工中若遇見大石塊、淤泥等特殊地質情況由乙方自行解決。
6、按相關標準，確保工程質量、安全、進度。
三、承包形式
包工包料，包開挖水井所用的機械設備，包安全防護。
四、工期要求
施工工期為即日起日歷天數天， 年月日前交工。
五、工程價款
工程總價款為人民幣 元，大寫： 。
以上總價款為甲方應付給乙方的`全部費用，含工程鋼筋水泥護壁主材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。
五、付款方式
1、乙方工程完工，并經甲方驗收合格，甲方將首付工程款80%給乙方。
2、完成驗收交付后甲方試用半年，若再無問題，在20xx年11月份付清剩余20%工程款。
3、工程結算款以人民幣現金的方式支付。
六、其它約定
1、若打水失敗（未出水或中途停工）或達不到甲方要求，甲方不承擔任何費用。
2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電由甲方提供。
七、安全責任
1、施工過程中，乙方應加強施工安全管理工作，施工中若造成人員傷亡、財產損失等事故由乙方自負全責。
2、乙方在施工期間要做好井周圍警示防護措施，杜絕閑雜人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自負。
八、合同生效與終止：
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，上報教育局一份。雙方簽字蓋章后即日生效，結清合同價款后，合同效力自行終止。
雙方簽約：
甲方：
簽約代表人（簽章）：
乙方：
簽約代表人：（簽章）
打井協議書 篇2
甲方：
乙方：
甲乙雙方為了更好的保質保量的按期完成湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度項目第三十六標段農田用機井工程任務，本著平等自愿、精誠合作、互惠互利、共同負責的原則，達成如下協議：
一、甲方將自己中標的湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度項目第三十六標段部分機井工程承包給乙方，由乙方包工包料、保證質量、自負盈虧，包括基坑開挖及抽揚水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清場恢復等。
二、乙方應保證井管質量，提供符合本項目規定，達到國家規定標準的井管及有關資料，井管為無砂砼預制管，內徑為400mm，外徑為500mm的實管和花管，濾料采用優質米石，鉆孔孔徑不小于750mm。
三、甲方負責給乙方提供打井所需的質量和技術要求，乙方按照甲方的要求展開工作。施工期間，乙方不得無故停工，不得向甲方提出任何附加條件，因打井產生的一切費用（包括電費）由乙方承擔，且不得向村委會、村民索要任何財物。
四、經過雙方協商，打井工程承包價格定為每米元 （小寫： 元），每眼井成井深度必須達到60米，同時出水量達到設計要求，成井后，在上級單位或監理測井深時，如達不到60m，甲方有權按實際井深米數的雙倍處罰施工方，即乙方。也就是差1米達不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。
五、乙方負責挖揚水坑、抽水、電源、水源、下濾石下管等協調工作，甲方不再過問；成井移交前的`維護及看護由乙方負責。
六、乙方在承包打井期間應做到安全施工，嚴格按照施工規范施工，因違規操作所造成的一切傷亡事故包括由此所產生的經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任，因此造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。
七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并經驗收合格后，甲方按每個井架付預付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付給乙方工程量80%的工程款，依此類推，在工程經省、市等上級單位驗收合格后甲方付給乙方剩余工程款，標段扣乙方6500元為質保金，一年后結清。
八、協議未盡事宜，在工作開展的過程中，雙方協調解決。 特殊情況下甲乙雙方發生糾紛的將以此協議為依據由法院判決。
九、此協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方：
年 月 日
安全責任協議
甲方：
乙方：
我公司承包的湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度第三十六標段機井工程，項目區包括梁兒寨村、岳南村、岳北村、馮家巷、任固五街村、為了更好的保質保量的按期完成任務，本著安全施工、責任明確的原則，將本標段的部分打井工程承包給乙方，現雙方就安全施工事宜達成一致協議。
在施工中乙方應做到：
1、安全用電：施工中，不得將電纜所有接口的部分置于潮濕或有水的地方，開關閘刀不得放在地上，應將其架空，保證安全、正常通電。
2、安全施工：施工時做到按施工要求規范施工，施工人員佩戴安全帽，正確操作鉆機等施工機械。
3、文明施工：施工人員應做到文明施工，不得與當地村民發生矛盾沖突。
不論乙方使用多少鉆機施工，都應保證按施工規范做到安全施工，因違規操作所造成的一切傷亡事故包括由此發生的經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任。如不慎反生事故，乙方自行處理，不能向甲方索要任何財物，也不能向甲方提出任何要求，更不能
上訪該項目承建單位，如因乙方不履行該協議造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。特殊情況下甲乙雙方發生糾紛的將以此協議為依據交由法院判決。
本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，由甲乙雙方簽字按手印后生效。
甲方：
乙方：
年月日
打井協議書 篇3
甲方：肅寧縣南大史小學
乙方：
受肅寧縣教育局委托，乙方負責為南大史學校打井一眼，井深300米，完工后保證能正常使用并負責清理現場，如出現質量及安全問題由乙方承擔。施工標準按教育局統一標準，為確保施工過程中一切人員、機動車輛、用電的安全，經雙方同意簽訂如下安全施工協議：
1、甲方提供水源、電源。
2、學校負責教育學生，遠離施工現場。
3、所有器械、物料等乙方自備、乙方看護。如有丟失學校不負任何責任。
4、施工期間乙方必須劃出施工區并設置施工隔離帶，樹立安全警示牌，勸阻師生不得進入施工區，施工區內的安全事故由乙方負責，施工人員也不得進入教學區。
5、施工人員的人身安全，用電安全，器械物料安全，車輛交通安全等完全由乙方獨立承擔，任何事故與甲方無關。
6、施工人員，物料、車輛的進入必須避開學生上下學和課間等有學生活動的`時間，并按學校安排的通道通過，未經校方允許不得擅自進入教學區。
7、在施工過程中，若乙方施工器械造成人身自由安全事故，由乙方負全責。
本協議書一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
時間：20xx年10月26日
【打井協議書】相關文章：
打井的協議書01-13
打井協議書06-25
打井協議書15篇01-05
打井協議書(15篇)03-19
實用的打井協議書4篇07-09
打井協議書匯編8篇06-05
打井協議書匯編八篇06-05
打井協議書集合13篇11-02
打井協議書合集9篇05-31
打井協議書匯編7篇06-01