- 相關推薦
環氧地坪漆合同
環氧地坪漆的合同不會寫?沒關系。下面小編整理了一篇關于環氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
環氧地坪漆合同范本
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據甲方選定為： 3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。
如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。
選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
【環氧地坪漆合同】相關文章：
環氧地坪漆施工合同標準版（精選5篇）07-05
德士力環氧砂漿地坪漆施工方案范本10-07
環氧地坪合同11-20
環氧酯項目可行性研究報告06-28
環保好氧池廢氣收集合同08-16
關于地坪漆的廣告語12-29
天然氧吧作文11-14
空氣氧教學教案10-08
環評技術咨詢合同10-08
環評技術合同范本03-17