工程欠款糾紛起訴狀

　　起訴單位：

　　地址：

　　法定代表人姓名：

　　被告單位（全稱）：

　　地址：

　　法定代表人姓名：

　　訴訟請求：

　　責令甲方償付工程款和賠償乙方經濟損失：

　　（一）付清宿舍樓、教學樓拖欠款_______元；

　　（二）結算零建工程款：______元減去甲方墊付的材料款______元，應付給乙方工程款_______元；

　　（三）賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金_____元；______年______月至______月設備閑置費________元；

　　以上三項合計，共_________元。

　　事實和理由：

　　______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干，機具設備長期無用，給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費，但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。

　　從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

此致

____________人民法院

　　起訴單位：____________

　　________年_______月_____日

【工程欠款糾紛起訴狀】相關文章：

工程欠款糾紛起訴狀范文02-16

工程欠款起訴狀12-11

工程欠款民事起訴狀10-13

工程欠款起訴狀范本02-23

欠款起訴狀06-11

欠款多人起訴狀09-10

欠款民事起訴狀04-24

糾紛民事起訴狀04-20

糾紛起訴狀02-26