- 相關推薦
工程欠款糾紛起訴狀范本最新
起訴單位：_______________
地址：____________________
法定代表人姓名：__________
被告單位（全稱）：__________
地址：____________________
法定代表人姓名：__________
訴訟請求：
責令甲方償付工程款和賠償乙方經濟損失：____________
�。ㄒ唬└肚逅奚針恰⒔虒W樓拖欠款_______元；
�。ǘ┙Y算零建工程款：______元減去甲方墊付的材料款______元，應付給乙方工程款_______元；
�。ㄈ┵r償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金_____元；______年______月至______月設備閑置費________元；
以上三項合計，共_________元。
事實和理由：
______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干，機具設備長期無用，給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費，但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
從______年_____月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失�！睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任�！薄睹穹ǖ洹返谌艞l第二項一至五款和《建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失；不按合同規定撥付工程款；按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。具狀訴請貴院依法審理，判準如上請求。
此致
____________人民法院
起訴單位：____________
________年_______月_____日
附：____________
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
【工程欠款糾紛起訴狀最新】相關文章：
工程欠款糾紛起訴狀09-07
工程欠款糾紛起訴狀02-22
工程欠款糾紛起訴狀09-08
工程欠款糾紛起訴狀范文09-10
工程欠款糾紛起訴狀范文06-23
工程欠款糾紛起訴狀【通用】03-05
工程欠款糾紛起訴狀[優秀]09-08
欠款糾紛起訴狀10-09
民事起訴狀欠款糾紛10-05
工程欠款糾紛起訴狀合集6篇06-24